Zäit Extensioun an de Baukontrakt
Sidd Dir Iech entlooss eng Zäit Extensioun?
Zäiterweiterung Ufroen gëlteg sinn wéinst den folgenden Ëmstänn:
- Gesetzlech Aspekter betreffen den Optrag vum Projet oder d'Performance vum Kontrakt
- Läng gitt Saachen, déi vum Proprietaire gefrot haat, net opgeholl ginn
- De Besëtzer freet e Verzögerungstart
- Nei oder Extra Aarbechter net am originalen Ëmfang oder Kontrakt berücksichtegt
- Ongewéinlech oder ongewollt Wiederkonditiounen
- Ënnergruppéiert Ënnerflächlech Konditioune déi sech vun de Pläng ënnerscheeden
Et ass wichteg och ze beliichten datt d'Zäiterweiderungen aus den folgenden Grënn verweigert ginn:
- Wann d' Verspéidungsplangë sech vun Subcontractoren verursaacht ginn
- Wann et net genuch oder onendlech Aarbechtskräfte gëtt
- Underperforming vum Optraghueler, speziell fir laang Bleederegkeeten ze beschafen
- Wann de Projet vu normale Wiederkonditiounen betrëfft
- Wann net genuch Beweiser oder Beweiser datt d'kritësch Weech Methode irreparable Verzögerungen erlieft huet duerch den Optraghueler oder hir Parteien verursaacht
Et ass ganz wichteg fir all d 'Ännerungen, Dokumenter, Emails ze schützen an ze schreiwen, déi Är Ufro ze justifiéieren.
Wéi gëtt de Prozess fir eng Verlängerung ze verlängeren
Wann Dir e Zäit ze verlängere kënnt, musse verschidde Schrëtt gemaach ginn. Sinn d'Zäitofhängegkeet net approuvéiert. Normalerweis muss den Optraghueler de Projet Manager informéieren, wann e Problem wärend den Projet schreift .
E formelle Bréif muss op den Contract Administrator geréckelt ginn fir d'Zäitofwiersetzung ze benotzen an d'Grënn, firwat dës Deeg an de Bauplan ze addéieren.
De Contract Administrator soll dann de Bréif dem Projektmanagéier fir d'Evaluatioun an d'Genehmegung oder Ausgrenzung zéien. Wann d'Zäitofhängegkeet gewährt ass, da muss de Projet Manager schrëftlech beäntweren, an e Changement gëtt ausgezeechent. E puer Kontrakter spezifizéieren datt d'Zäitofwiersetzungsfuerderungen innerhalb engem spezifesche Fréijereie féieren, wann net; De Verlängerung vum Prêt gëtt och refuséiert.
Ënnerstetzung vun Dokumenter am Claim Prozess
D'Zäiterweiterung, déi richteg korrekt presentéiert gëtt muss d'folgend Ënnerstëtzung dokumentéieren:
- Äert spezifescht Problem deen Verzögerungen verursaacht
- Lëscht vun Aktivitéiten aus dem Projet schreift duerch d'Fro gestallt
- Exakt Zuel vun Zäit déi gefrot war Aarbechtszäit oder Kalennerdag
- Skizzen, Fotografien oder Biller
- D'Empfehlungen ginn op Contract Administrator gegeben
- Gitt d'Aktiounen den den Optraghueler geholl huet fir aner Verspéidung ze vermeiden oder ze minimiséieren
- Alternativ Léisungen proposéiert dem Administrateur Contract
- Kommunikatioun tëscht Konstruktiounsmembere mat der Notiz vu Verspéidungen an Probleemer mat enger speziféierter Situatioun informéiert.
Zousätzlech Elementer, déi an der Zäit Extension Request kucken
Zäiterweiterung Ufro sollt och berücksichtegen:
- Kalennerdeeg sinn net déi selwecht wéi Aarbechtsdeeg
- Assurancen an aner Obligatiounen mussen nees erstallt ginn fir ze verlängeren Perioden
- Wanterdeeg sinn kuerter oder manner produktiv wéi Summer Deeg
- Vergewëssert Iech datt d'Zäitofdauer beantragt ass genuch fir all Retard ze decken, och aner Elementer, déi beaflosst kënne sinn
- Vergiesst sécher datt d'Verännerunge proposéiert sinn an d'Verzeechnungen vun dësen Ännerungen
- Kee zousätzleche Moment gëtt fir dee selwechte Punkt gewuer, wann et approuvéiert gouf
- Am Fall vun enger weider Verzögerung ass nëmmen eent Behaaptung noutwendeg
Äre Bréif sollt präzis sinn a muss de Kontrakt Klausel referenzéieren, wat d'Ufro, eng Zäitplang, déi de Verzögerungsgrond a de geplangte Recetteplan beweisen kann erlaben.
Et schreift och de Schued, wann et eventuell d'Quantitéit vum Kalenner oder Aarbechtsdeeg opgefuerdert gëtt an d'Affekotaktivitéiten, déi vun deenen Ännerungen ofgehal ginn.
Beispillebibliothérappe fir eng Zäit Extensioun:
Den Optraghueler,
Optraghueler Adress
Kontrakt Numm
Contract Number
Verlängerung vun der Zäit
Ech bezéien op Är Verlängerung vum Zäitfuerderung datiert (Datum ofginn vun der Reklamatioun) .In Aklang mat der Klausel (d'Kontravertragsklausel) vun den allgemeng Konditioune vum Kontrakt bemierkbar, gëtt d'Haaptstipendie vun der Zäit:
- Insert of number of days requests and reasons for the time extension.
Den Contractual Completion Date (wéi virdrun erweidert) war (d'Verëffentlechung vum Kontrakt ofgeschloss inkludéiert d'Verfaassung vun der Frist ze schécken). Dës Erweiderung vun (Zuel vun Deeg) Deeg mécht (dat komplettt Datum ofhuelen) den Contract Contracting Date
Ënnerschriwwen
Autoriséiert Leit